关于原告论文范文数据库,与超出标书的款项能否收回?相关论文目录怎么自动生成
本论文是一篇关于原告论文目录怎么自动生成,关于超出标书的款项能否收回?相关在职毕业论文范文。免费优秀的关于原告及工程款及招标投标方面论文范文资料,适合原告论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
基本案情
2001年,被告(大酒店)公开招标装修工程,包括原告(装饰工程公司的数家公司)参与投标,原告的投标书上报价一栏写明“装修款不超过160万元”.原告中标后,双方签订了工程承包合同书,约定:原告对被告的酒店装修工程实施总承包,该工程应于2002年9月底完成.合同第三条为:“装修款暂定为160万元,预算由甲方提出后经乙方同意,并经XX银行审核,不再更改.”
合同签订后,被告向原告支付了50万预付款,原告开始施工.数月后,原告提出一些装修项目变化、材料涨价,工程造价应提高至320万元.被告拒绝.双方产生争议,原告中止了工程.后双方达成协议:装修款定为240万元,并请银行进行了审核,三方在价款协议书上均已签字.
2002年10月底,工程结束,被告于验收后接受并开业,但一直拒付190万元工程款.双方无法达成共识,原告便于2003年3月诉至法院,请求被告支付工程款庭审情况:
被告的答辩理由是:装修款实际超出原投标书和合同规定的160万元;该酒店为国有企业,应经审计部门对工程款审计.审计部门对工程进行了审计,结论为

关于原告论文范文数据库
案情焦点
原告认为:双方签订的工程承包书合法有效,原告工程无质量争议.被告应按三方最后签订的价款协议书的规定支付工程款.理由为:
1.工程款的数额只能以合同确定.
招标属要约邀请行为,投标是要约行为.但双方一旦订立了合同,其权力义务就应依合同确定.《招标投标法》中强调应当按合同而非投标书来履行合同,这表明合同书与投标书的内容可以不一致,不一致时应依合同规定来履行.在本案中,投标书与合同约定的价款不一致,合同已修改了投标书的内容,就应按修改后的合同条款来确定工程款.
2.合同内容变更后,应以最终协议内容确定价款.
合同第三条规定:“装修款暂定为160万元,预算由甲方提出后经乙方同意,并经XX银行审核,不再更改.”这说明160万元是个待定价款,确定具体数额的程序为原告提出预算,被告审核同意,银行审核后三方签字方可确定价款;一旦确定款额后,不得再作变更,即使成本上涨,原告也不可要求增加款项了.
本案中的工程款确定,正是当事人以该条规定执行的结果:即双方同意工程款为240万元,银行审核并三方在价款协议书上签字,彼此当事人已就工程款达成了一致协议.
有关论文范文主题研究: | 原告类论文范文 | 大学生适用: | 自考论文、函授论文 |
---|---|---|---|
相关参考文献下载数量: | 34 | 写作解决问题: | 本科论文怎么写 |
毕业论文开题报告: | 标准论文格式、论文摘要 | 职称论文适用: | 刊物发表、高级职称 |
所属大学生专业类别: | 本科论文怎么写 | 论文题目推荐度: | 免费选题 |
该协议应视为当事人对原合同条款的补充,被告不执行协议内容,已构成违约.
3.审计意见的效力.
审计机关对国企的审计与监督是合法的,但其意见是否是定案的依据?
依据法律规定:审计监督主要针对的是国有资产是否流失、国有企业是否违反了财经纪律、交易双方是否恶意串通损害国家利益等问题.若发现此类问题,可在审计结论中作出认定,该认定也可作为确定合同无效的因素加以考虑.但这都属于一种行政监督,不能直接干涉民事关系.故该审计意见只是一个证据,不能是定案的直接法律依据.
4.延期交付工程具有正当理由.
判案分析
本案中,原告的迟延具有正当理由.因为签订合同后被告只支付了50万元预付款,因调整部分装修项目等原因,双方对价格产生争议,原告继而中止施工.若无争议致停工一个月,原告也不会延期一个月交工.因合同第三款赋予了原告重新报价的权利,故发生争议的责任不全在原告.
本文来自 http://www.sxsky.net/guanli/00125520.html
法院判定:被告支付原告190万元的工程款,但原告应就延迟交付工程支付若干违约金.
编辑陈翔
《商道》杂志⑥群号:287760029
关于原告论文范文数据库,与超出标书的款项能否收回?相关论文目录怎么自动生成参考文献资料: