论文网
工程施工方面有关论文范文素材,与建筑工程资料管理规程目录相关论文提纲
本论文是一篇工程施工方面有关论文提纲,关于建筑工程资料管理规程目录相关毕业论文格式范文。免费优秀的关于工程施工及投标报价及工程师方面论文范文资料,适合工程施工论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
;_____18.3本工程在竣工验收时,验收不合格的,由承包人无偿负责返修,直至合格,返修工期包含在合同工期内.在此情况下,发包人扣除合同总价3%的罚金.如合同工期因返修导致延迟,则每延迟一天,发包人将扣除合同总价的万分之三,最高扣至合同总价的3%.
十,违约,索赔和争议
19,违约
19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
___________________________________________________________________
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:___________________________________________________________________
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:___________________________________________________________________
双方约定的发包人其他违约责任:___________________________________________________________________
19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:___________________________________________________________________
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:___________________________________________________________________
双方约定的承包人其他违约责任:
___________________________________________________________________
20,争议
20.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请__________________________调解,
(2)采取第______种方式解决,并约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起讼.
十一,其他
21,工程分包
21.1本工程不允许承包人分包和转包.
22,不可抗力
22.1双方关于不可抗力的约定:.
23,保险
23.1本工程双方约定投保内容如下: ____________________________________________________________________
(1)发包人投保内容:
____________________________________________________________________
发包人委托承包人办理的保险事项:_____________________________________________________________________
(2)承包人投保内容:
_____________________________________________________________________
24,担保
24.1本工程双方约定担保事项如下:
发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:____
工程施工方面有关论文范文素材,与建筑工程资料管理规程目录相关论文提纲参考文献资料：