论文网
工程建设类有关论文范文集,与建筑工程管理专业相关毕业论文格式范文
本论文是一篇工程建设类有关毕业论文格式范文,关于建筑工程管理专业相关专升本毕业论文范文。免费优秀的关于工程建设及委托人及监理工程师方面论文范文资料,适合工程建设论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
0340;赔偿责任或连带赔偿责任.监理人责任
第25条监理人的责任期即委托监理合同有效期.在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期.
第26条监理人在责任期内,应当履行约定的义务.如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,按因监理人责任造成损失的全额赔偿(按责任分担比例).
第27条监理人对承包人违反合同规定的
工程建设类有关论文范文集
第28条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出.
委托人责任
第29条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失.
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失.
第30条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出.
合同生效,变更与终止
第31条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人.完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬.
第32条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人.该监理业务的完成时间应予延长.当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬.
第33条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止.保修期间的责任,双方在专用条款中约定.
第34条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任外,应由责任方负责赔偿.变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式,协议未达成之前,原合同仍有效.
第35条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第31条及第32条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知.发出通知14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务,委托人承担违约责任.
第36条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬.
第37条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知.若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止.监理人承担违约责任.
第38条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任.
监理报酬
第39条正常的监理工作,附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付.
第40条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金.滞纳金从规定支付期限最后一日起计算.
第41条支付监理报酬所采取的货币币种,汇率由合同专用条件约定.
第42条如果委托人对监理人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付.
其他
第43条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察,材料,设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销.
第44条在监理业务范围内,如须聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担,由委托人聘用的,其费用由委托人承担.
第45条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励.
第46条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益.监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动.
第47条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人,承包人等提供并申明的秘密.
第48条监理人对由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件.
争议的解决
因违反或终止合同而引起的对对方损失或损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉.
第三部分专用条件
本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义,解释或具体约定的条款内容进行补充,删改或修改,其条款号与标准条件中的一一对应,并且专用条件较标准条件具优先解释权.专用条件中缺号的条款表示按标准条件中对应的条款执行.
第2条本合同适用的法律及监理依据:
1.《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国招投标法》,《建设工程监理规范》(GB50319-2000)以及国家工程建设法律,法规,除此以外的有关政策规定,主管部门批准的建设计划,规划,设计,招投标文件.
2.委托人与设计,承建单位签订的合同或协议.
3.建设工程监理合同.
4.经批准的施工图纸及说明.
5.国家和地方现行的建筑工程质量评定标准及施工验收规范.
6.当地建设行政主管部门的有关法规和通知等.
| 有关论文范文主题研究: | 工程建设相关论文范文 | 大学生适用: | 专科毕业论文、高校大学论文 |
|---|---|---|---|
| 相关参考文献下载数量: | 15 | 写作解决问题: | 怎么写 |
| 毕业论文开题报告: | 论文任务书、论文总结 | 职称论文适用: | 杂志投稿、初级职称 |
| 所属大学生专业类别: | 怎么写 | 论文题目推荐度: | 经典题目 |
7.委托人发出的指令.
第4条监理范围和监理工作内容:
监理范围:工程图纸范围内施工阶段的监理工作及安全监管.
监理工作内容:
1.编制工程项目监理规划和监理细则交委托人批准,作为开展工程建设监理的指导文件.
2.审核施工图,参与技术交底,施工图会审和寻找通过设计挖潜节约投资的可能.
3.审查承包商编制的施工进度计划,施工组织设计,临时工程的设计方案,分部分项工程的施工方案,提交改进意见,并检查督促实施.
4.要求和督促承包商建立健全质量保证体系,督促承包商严格遵守设计文件,规范标准和程序施工.
5.监理工程师必需经常巡视工地各部位,发现问题即督促承包商改进,并查其执行情况.
6.每道工序完毕,监理工程师必须及时检查验收,并做好隐蔽工程的验收签证.重要工程的施工(如灌注,隐蔽工程的施工过程,及有可能危及周围建筑或本身结构安全的施工等)必须进行旁站监理,控制工程质量.
7.督促施工单位完善工程施工观测,测量及进行抽查工作,保证施工及临近建筑物安全.
8,严格审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求,对用于工程材料的出厂合格证,化验(试验)单等进行核定并存档.
9.委托人采购的货物到场后,协助委托人组织进行货物向承建商的移交检验工作.
10.及时提供工程变更(工程变更包括多方提出的变更,如:设计变更,技术洽谈,施工图修改)造价的审核意见,上报委托方.
11.审查工程中出现的质量事故,分析事故责任,提出处理意见,督促承包商组成事故处理小组及时处理事故.
12.督促承包商文明施工,健全安全生产防护措施,防止环境污染.
13.编写监理阶段月报,年报和竣工总结.及时,准确,详细地做好施工全过程记录,监理会议纪要,监理日记等.
14.审核承包商提出的进度报表,工程款申请以及核准实际完成工程量的计算和工程价款结算单后,报委托人审批,作为工程款支付的依据.
15.根据承包商提出的各阶段,部位工程检验,验收及整体工程验收申请报告,组织初验,督促承包商的工程验收报告,参加委托人组织的竣工验收.
16.审核工程结算,作为工程结算的依据报委托人审核.
17.根据市城建档案馆有关规定,督促并审查承包商完成竣工资料的整理,资料齐全
工程建设类有关论文范文集,与建筑工程管理专业相关毕业论文格式范文参考文献资料：