关于施工索赔论文范文例文,与施工企业的工程索赔相关论文下载

本论文是一篇关于施工索赔论文下载,关于施工企业的工程索赔相关本科论文范文。免费优秀的关于施工索赔及施工企业及工程施工方面论文范文资料,适合施工索赔论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

[摘 要]由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会产生一些变化,由此就产生了索赔.

[关 键 词]工程索赔施工企业工期索赔费用索赔计算方式

一、工程索赔的概念

索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为.

通常情况下,索赔是指施工单位在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求甲方给予补偿损失的一种权利要求.而甲方对于属于施工单位应承担责任造成的,且实际发生了损失,向施工单位要求赔偿,称为反索赔.

本文主要讨论施工单位对建设单位的索赔.

二、施工索赔的性质

在法律上,索赔的性质属于经济补偿行为,而不是惩罚,索赔属于正确履行合同的正当权利要求.

索赔方所受到的损害,与索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系.导致索赔事件的发生,可以是一定行为造成,也可能是不可抗力事件引起,可以是对方当事人的行为导致的,也可能是任何第三方行为所导致.索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决,若双方无法达成妥协时,争议可通过仲裁解决.

三、施工索赔

1.索赔依据

完整的索赔依据是索赔工作成败的关键,有了它,索赔工作才能有效进行.在实际工作中,主要依据是工程合同、法律、法规、有关政策文件的规定,这些是起主导作用的索赔依据.另外,在施工过程中,现场工作人员（主要是资料员）有必要加强对基础资料的收集积累和保管.例如,一个重要的传真,仅仅附上自己的记录是不够的,最好附上经过对方签字确认收到的记录.

索赔依据的要求

（1）真实性：索赔依据必须是实施合同过程中确定存在和发生的,必须完全反映实际情况,能经得住推敲.

（2）全面性：索赔依据应当能说明时间的全过程.索赔报告中设计的索赔理由、时间过程、影响、索赔数额等都应有相应依据,不能凌乱和支离破碎.

（3）关联性：索赔依据应当能够相互说明,相互具有关联性,不能互相矛盾.

（4）及时性：索赔依据的去的及提出应当及时,符合合同约定

（5）具有法律证明效力.

2.工期索赔

在工程施工中,由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会产生一些变化,,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失.

施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去对已产生的工期延长的责任（合同中通常会有对施工单位不能按期完工的罚款）；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔.

工期索赔可以采用分析法进行计算,其主要依据经建设单位认可的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改报告,调整计划和受干扰后实际工程进度记录.

一般来说,工期索赔是比较容易实现的.

3.费用索赔

费用索赔都是以补偿实际损失为原则,实际损失包括直接损失和间接损失两个方面,其中要注意的一点是索赔对建设单位不具有任何惩罚性质.因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据.没有证据,索赔要求不能成立.

施工索赔自考论文怎么写
播放:37104次 评论:4369人

相对工期索赔,费用索赔则要困难得多,所以费用索赔应尽可能在事前进行,争取主动,使索赔工作取得预期效果.这就是说,索赔需要掌握最佳的时机.如施工合同已经签订,却因为业主未如期支付租借临设场地费用,导致施工场地不具备施工条件,这就是因为业主不作为产生的索赔,如果事先不作签证,最后审计时难免不发生扯皮事件.

索赔费用大致由以下几点组成

（1）人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算.

（2）设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式.当工作内容增加引