本论文是一篇投标报价类论文答辩,关于土建工程专业中级职电视相关专科毕业论文范文。免费优秀的关于投标报价及招投标及施工组织设计方面论文范文资料,适合投标报价论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
安徽省阜阳市中级人民法院诉讼中心装修装饰工程施工项目
招标文件
项目编号:FZGY-CG20160889
招标人:安徽省阜阳市中级人民法院
招标代理机构:北京华诚永信工程管理有限公司
2016年11月
目录
第一章招标公告(资格后审)3
第二章投标人须知5
第三章评标办法(有效最低价法)20
第四章合同条款及格式28
第六章图纸39
第七章技术标准和要求41
第八章投标文件格式42
第一章招标公告(资格后审)
安徽省阜阳市中级人民法院诉讼中心装修装饰工程施工招标公告
1.招标条件
本招标项目安徽省阜阳市中级人民法院诉讼中心装修装饰项目已经批准建设,具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标.
1.1项目名称:安徽省阜阳市中级人民法院诉讼中心装修装饰工程施工
1.2项目编号:FZGY-CG20160889
1.3招标人:安徽省阜阳市中级人法院
1.4资金来源:财政拨款
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:安徽省阜阳市中级人民法院诉讼中心
2.2建设规模:
2.3投资规模:1269180.93元
2.4计划工期:60日历天
2.5招标范围:施工图纸及工程量清单所包含的全部内容的施工.
2.6标段划分:一个标段
2.7质量标准:合格
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格并经工商行政部门年检合格,并具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,并在人员,设备,资金等方面具有相应的施工能力.
3.2项目经理资格要求:具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程项目的项目经理.
3.3本次招标不接受联合体投标.联合体投标的,应满足下列要求:/.
3.4各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标,但最多允许中标/个标段(适用于分标段的招标项目).
3.5外地企业进入阜阳市参加招投标活动,实行标后备案,按照阜阳市招投标监督管理局《关于进一步明确阜城进境建筑业企业备案登记及管理工作的通知》(阜招管〔2016〕27号)执行.
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,自2016年11月25日起可在阜阳市公共资源(集中招投标)交易中心jyzx.fy.gov.网站下载招标文件.
4.2招标文件每套售价500元,售后不退.投标人须在开标前1小时内到阜阳市集中招投标交易中心受理大厅窗口交纳招标文件费用并领取收据,未提交收据的投标人,招标人将拒绝接受其投标文件.
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2016年12月16日09时00分,地点为阜阳市集中招投标交易中心开标室.
5.2投标文件递交时间:投标截止时间前1小时内.
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人应当拒绝接受.
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布:
安徽省招投标信息网ahtba../
安徽省建设工程招标投标信息网act..
阜阳市公共资源(集中招投标)交易中心jyzx.fy.gov.
7.
招标人:安徽省阜阳市中级人法院
联系人:李昊
:0558-2198526
招标代理机构:北京华诚永信工程管理有限公司
:0558-2180053
电子邮件:bjhcyxfy@163.COM
日期:2016年11月25日
第二章投标人须知
投标人须知前附表
条款号条款名称编列内容1.1.2招标人安徽省阜阳市中级人法院
联系人:李昊
:0558-2198526
1.1.3招标代理机构招标代理机构:北京华诚永信工程管理有限公司
电子:bjhcyxfy@163.COM1.1.4项目名称安徽省阜阳市中级人民法院诉讼中心装修装饰工程施工
1.1.5建设地点安徽省阜阳市中级人民法院诉讼中心1.2.1资金来源财政拨款1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围施工图纸及工程量清单所包含的全部内容的施工1.3.2计划工期计划工期:60日历天
除上述总工期外,发包人还要求以下/区段工期:/日历天.1.3.3质量要求质量标准:合格
其他要求:/1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件,能力和信誉(1)资质条件:投标人须具备独立法人资格并经工商行政部门年检合格,并具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,并在人员,设备,资金等方面具有相应的施工能力.
(2)信誉要求:近/年(自招标公告发出之日起向前追溯/年)没有发生重大质量事故,没有工程转包挂靠行为.
(3)项目经理资格:具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且不得担任其他在建项目的项目经理.
其他要求:/1.4.2是否接受联合体投标不接受
□接受,应满足下列要求:
联合体资质按照联合体协议预定的分工认定.1.5费用承担1,招标代理服务费:以中标价为基础,按原国家计委计价【2002】1980号,【2003】857号及皖价服【2016】70号文件标准的70%收取.
2,工程量清单,招标控制价编制费:以中标价为基准,按皖价服【2007】86号文件的70%收取.
以上费用不单独列出,投标人自行考虑.中标人在领取中标通知书前支付以上费用.1.9.1踏勘现场不组织
□组织,踏勘时间:
踏勘集中地点:1.10投标预备会不召开
□召开,召开时间:
召开地点:1.11分包不允许
□允许,分包内容要求:
分包金额要求:
接受分包的第三人资质要求:1.12偏离不允许
□允许,
允许偏离最高项数:/
偏差调整方法:/2.1招标文件的组成施工图纸,工程量清单,招标文件的澄清,修改及答疑2.2.1投标人对招标文件提出异议的截止时间投标截止时间10日前.
接受异议的电子:bjhcyxfy@163.COM
特别提示:提出异议时须注明项目名称及项目编号,不得署名2.2.2招标人对投标人提出异议的答复在阜阳市公共资源(集中招投标)交易中心jyzx.fy.gov.上发布2.3.1招标文件的澄清或者修改招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间15天前,在阜阳市公共资源(集中招投标)交易中心jyzx.fy.gov.上发布,距投标截止时间不足15天,相应延长投标截止时间.3.3.1投标有效期90日历天3.4.1投标保证金投标保证金提交形式:自带银行汇票
投标保证金金额:人民2万元
帐户名称:阜阳市集中招投标交易中心保证金专户
开户行:徽商银行阜阳分行营业部
账号:2080101021000425368
备注:
1,投标保证金应采用银行汇票形式从投标人的基本账户办理.
2,投标人的基本账户开户银行如无法开具银行汇票,也可采用从其基本账户银行转账(电汇)的方式提交投标保证金,并确保在此项目约定递交投标文件截止时间前到账
13888888888
点击咨询 