本论文是一篇关于建设工程毕业论文格式,关于中国建筑装饰市场调研年度报告,建筑装饰工程资料年度相关专升本毕业论文范文。免费优秀的关于建设工程及房屋建筑工程及承包人方面论文范文资料,适合建设工程论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
铁二中学厨房建筑及装饰工程
交易文件
建设单位:广州市铁二中学
招标代理单位(如有):北京中外建工程管理有限公司
日期:2016年6月
目录
第一章,交易须知3
一,交易须知前附表3
二,交易须知修改表5
三,交易须知通用条款7
(一)交易文件7
(二)报名及报名资料递交8
(三)摇珠及合同签定9
第二章摇珠办法12
一,摇珠办法修改表12
二,摇珠办法13
第三章合同条款16
第四章技术条件(工程建设标准)17
第五章图纸及勘察资料18
第六章发包价及其工程量清单19
第一章,交易须知
一,交易须知前附表
声明:本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本,与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力.对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效.
项目内容说明与要求1定义建设单位(即发包人):广州市铁二中学
招标代理(如有):北京中外建工程管理有限公司
设计单位:广州博厦建筑设计研究院有限公司
监理单位:2工程名称铁二中学厨房建筑及装饰工程3建设地点广州市铁二中学4建设规模改造原有饭堂的配餐流程,环保排放设备和厨房设备等,施工面积约100平方米.详见施工图纸及工程量清单.5承包方式包工,包料,包工期,包质量,包安全,包文明施工.综合单价包干,项目措施费包干.6质量标准合格.7承包范围按工程量清单,图纸设计要求施工的工程.8工期要求年月日计划开工,施工总期:日历天.9资金来源财政拨款.10报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字确认结果.11报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价.按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价.12承包意向有效期90日历天(从报名截止之日计起)13领取发包价(含工程量清单)及图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载.14踏勘现场时间:自_年_月_日起具备现场踏勘条件,
方式:建设单位不集中组织,由承包意向人自行踏勘,
现场详细地点:15报名资料组成报名资料由资格文件,《承包意向承诺及声明函》,提交交易保证金凭证三部分组成.16报名资料份数一份.17报名的时间和地点1.报名起始时间:
年月日时分.截止时间:年月日时分.
2.地点:广州公共资源交易中心.
3.上述时间是否有改变,请密切留意澄清的相关信息.18摇珠时间和地点1.摇珠时间:年月日时分
2.地点:广州公共资源交易中心室.
3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意澄清的相关信息.19履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%.20发包价本项目发包价为人民币464263.54元,其中安全文明施工费为63314.14元,余泥渣土运输与排放费为6223.92元.承包意向人填写的承包价及安全文明施工费,余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝.21保修期按照《建设工程质量管理条例》规定22合同价款的调整办法详见合同23建设工程质量检测管理办法根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二条规定,建设工程质量,安全检测业务应由建设单位依法委托,不列入本次交易范围.交易文件中与此条不一致的,以此条为准. 二,交易须知修改表
声明:本交易须知使用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效.本交易文件中不再转录交易须知通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:gzzbb.gz.)下载查阅.
条款号:修改类型:增加
现文:
条款号:修改类型:删除
原文:
条款号:3.4修改类型:修改
原文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金.交易保证金必须从其基本账户转出.
现文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.9万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金.交易保证金必须从其基本账户转出.
本篇论文来源 http://www.sxsky.net/xie/070815971.html
条款号:12.2修改类型:修改
原文:发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉.
现文:发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉.
条款号:13.2修改类型:修改
原文:发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉.
现文:发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉.
注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形.
(以下无正文)
三,交易须知通用条款
(一)交易文件
1.交易文件的组成
1.1本交易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改:
第一章交易须知
第二章摇珠办法
第三章合同条款
第四章技术条件(工程建设标准)(另册)
第五章图纸及勘察资料(另册)
第六章发包价及其工程量清单(另册)
1.2承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认真审阅交易文件中所有的事项,格式,条款和规范要求等.
1.3承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力.
1.4建设单位(或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力.
1.5发布交易公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件,施工图纸,发包价及其工程量清单.
1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人.
1.7承包意向人获取电子交易文件后,应仔细检查电子交易文件的合法有效性.合法有效的电子交易文件应具有建设单位(或招标代理机构)的电子签名及电子签章.
2.交易文件的澄清与修改
2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前,建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改.
2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布.交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人.
2.3交易文件的澄清,修改作为交易文件的组成部分,具有约束作用.
2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去,建设单位将酌情延长报名的截止时间,具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确.若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示报名时间不延长.
(二)报名及报名资料递交
3.报名资料的组成:
3.1报名资料由资格文件,《承包意向承诺及声明函》,提交交易保证金凭证三部分组成.
3.2资格文件主要包括的内容:
(1)法定代表人证明书和法定代表人授权书,
(2)企业资质证书副本复印件,
(3)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件,或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证PDF扫描件),
如何写建设工程学位论文
播放:36250次 评论:4104人
(4)项目负责人安全生产考核合格证(B类),且项目负责人与安全员不为同一人,
(5)专职安全人员的安全生产考核合格证(C类),
3.3《承包意向承诺及声明函》(格式见交易公告附件二)
3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0,9万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金.交易保证金必须从其基本账户转出.
3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制.
4.
关于建设工程论文范文集,与中国建筑装饰市场调研年度报告,建筑装饰工程资料年度相关毕业论文格式参考文献资料：
13888888888
点击咨询 